Dz.U. 2024 poz. 412

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 marca 2024 r.
Poz. 412 OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIE J z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

1. Na pods tawie a rt. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszcz enia jedno- lity tekst ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 ), z uwzględnieniem zmian wprowadz onych :

1. ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i reali zacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 595) ,
2. ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych
   ustaw (Dz. U. poz. 1688),
3. ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo- łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
   poz. 1890)
   oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 lutego 2024 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje :

1. art. 9, art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 595), które
   stanowi ą: „Art. 9. Program polskiej energetyki j ądrowej przyj ęty przed dniem wej ścia w życie ustawy zachowuje wa żność.” „Art. 14. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekazuje Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastru ktury Energetycznej opracowane zasady koordynacji, o których mowa w art. 53c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, do zatwierdzenia.

2. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, o których mowa w art. 53a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przekazują Polskim Elektrowniom Jądrowym spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informacje niezbędne do opracowania harmonogramu skonsolidowanego, o którym mowa w art. 53c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.

3. W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekazuje Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej opracowany harmonogram skonsolidowany , o którym mowa w art. 53c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, do zatwierdzenia. ” „Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ”;

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 412

2. art. 78 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), który stanowi:
   „Art. 78. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

3. art. 1 pkt 62 lit. e w zakresie ust. 3b oraz art. 67 ust. 3 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2025 r.;

4. art. 1 pkt 10 w zakresie art. 8f i art. 8g ust. 3 i 4, pkt 12 w zakresie art. 13b pkt 1 i art. 13i ust. 3 pkt 4, 7 i 11, pkt 17 lit. d, g i lit. k w zakresie pkt 13c, pkt 25 w zakresie art. 27b ust. 4 pkt 3 i 7, pkt 29 lit. b, pkt 38 lit. b tiret drugie, tiret trzecie w zakresie pkt 7b i tiret piąte w zakresie pkt 11, pkt 39 w zakresie art. 37eb ust. 4 pkt 1 i art. 37ec ust. 2 pkt 3 i 8, pkt 45 lit. a tiret drugie, trzecie i tiret szóste w zakresie pkt 7, pkt 47 lit. a tiret czwarte i szóste , pkt 53 i 60, pkt 62 lit. b i f, pkt 63 i 64, art. 6 pkt 1 lit. a i b, art. 11–13, art. 14 pkt 2 lit. b, art. 16 pkt 3, art. 22 pkt 1 i 3, art. 27 pkt 4–9, art. 37 pkt 2 lit. d w zakresie ust. 8 i 9, art. 39 pkt 2, art. 41 pkt 1 w zakresie pkt 4a, art. 43 pkt 1, 3, 5, 10, pkt 11 lit. b i pkt 13 lit. a w zakresie ust. 1, art. 54, art. 56 ust. 2, art. 62, art. 67 ust. 3 pkt 3 i art. 75–77, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.”;

5. art. 21 i art. 26 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro- nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890) , które stanowią:
   „Art. 21. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących wydania, zmiany lub przeniesienia decyzji zasadniczej, o której mowa w art. 3a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że do wydania, zmiany lub przeniesienia decyzji zasadniczej na wniosek i na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 53a ust . 1 tej ustawy, stosuje się przepisy art. 3d tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym. ” „Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

6. art. 1 pkt 24 oraz art. 7 pkt 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogł oszenia;

7. art. 1 pkt 21, art. 14 oraz art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.” . Marszałek Sejmu: S. Hołownia

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 412

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 412) USTAWA
z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszących
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa:

1. zasady i warunki przygotowania i realizacji inwest ycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
   towarzyszących;
2. organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3. podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.

2. Przepi sów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890 ). Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
   1)1) inwestycja towarzysząca:
   a) inwestycję w zakresie budo wy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki:
   – sieci przesyłowych w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2)) koniecznych do przyłączenia obiektu energetyki jądrowej do sieci elektro - energetycznej lub wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,
   – sieci dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne koniecznych do w yprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,
   – sieci ciepłowniczych lub sieci chłodniczych koniecznych do wyprowadzenia ciepła lub chłodu z elektrowni jądrowej,
   b) inną inwestycję niezbędną do:
   – budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, rozruchu, eksplo - atacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądrowej, w szczególności w zakresie stacji elektroenergetycznych, tymczaso wych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodo ciągow ych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i chłodniczych, infrastruktury drogowej, hydrotechnicznej i kolejowej, placów składowych, obiektów magazynowych, maga - zynów energii, instalacji do produkcji, dystrybucji lub mag azynowania wodoru, budynków produkcyjnych, montowni lub wytwórni,
   – (uchylone)3) – prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeń- stwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c ,

1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 ma rca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 595), która weszła w życie z dniem 1 3 kwietnia 2023 r.

2. Zmiany tekstu je dnolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1506, 1597, 1681, 1688, 1693, 1762, 1785 i 2029.

3. Przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępn ianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890), która weszła w życie z dniem 16 października 2023 r.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 412

– prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
– prowadzenia badań lub innych prac z mierzających do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis ku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 3 r. poz. 1094 , z późn. zm.4)); 1a)5) inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej – inwestycję polegającą na budowie, przebudowie, remon- cie, utrzymaniu, użytk owaniu, zmianie sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórce obiektu energetyki jądrowej wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi;
1b)5) infrastruktura niezbędna do obsługi – obiekty, urządzenia, sieci i ins talacje niezbędne do budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądro - wej, w szczególności: stacje elektroenergetyczne, tymczasowe obiekty budowlane, obiekty sie ci gazowej, sieci i przy - łącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, teleinformatyczne i chłod - nicze, infrastruktura drogowa, hydrotechniczna i kolejowa, place składowe, obiekty magazynowe, magazyny energii, instalacje do produkcji, dystrybucji lub magazynowania wodoru, budynki produkcyjne, montownie lub wytwórnie;
1c)5) elektrownia jądrowa – elektrownię jądrową w rozumieniu art. 3 pkt 6f ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo
atomowe;
2) obiekt energetyki jądrowej – elektrownię jądrową lub działające na potrzeby energetyki jądrowej:6) a) zakład wzbogacania izotopowego,
b) zakład wytwarzania paliwa jądrowego,
c) zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
d) przechowalnik wypa lonego paliwa jądrowego,
e) obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,
f) zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania , g)7) składowisko odpadów promieniotwórczych.
Art. 3. Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział 1a8) Decyzja zasadnicza i zmiana struktury właścicielskiej inwestora
Art. 3a. 1. Decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresi e budowy obiektu energetyki jądro- wej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w za kresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Decyzja zasadnicza zabezpiecza interes publiczny pod względem celów polityki państwa, w tym poli- tyki energetycznej, polityki surowcowej i interesu surowcowego państwa, oraz bezpieczeństwa państwa.9) 2. Decyzję zas adniczą wydaje się inwestorowi, który posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
3. Decyzję zasadniczą wydaje się dla jednego albo więcej niż jednego obiektu energetyki jądrowej, jeżeli te obiekty są ze sobą funkcjonalnie powiązane.
4. Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw energii na wniosek inwestora.

4. Zmiany tekstu jed nolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029 .

5. Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6. Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7. Dodana przez art. 1 pkt 1 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8. Rozdział d odany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9. Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 412

Art. 3b. 1. Wniosek o wydanie decyzji zasadniczej zawiera:

1. charakterystykę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie:
   a) planowanej łącznej mocy zainstalowanej – w przypadku elek trowni jądrowej,
   b) planowanego okresu eksploatacji obiektu energetyki jądrowej,
   c) gmin, na których obszarze proponuje się lokalizację inwestycji,
   d) przewidzianych do zastosowania technologii reaktorowych – w przypadku elektrowni jądrowej;
2. opis str uktury właścicielskiej wnioskodawcy;
3. opis znaczenia inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz potrzeby jej realizacji w ramach krajo- wego zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło;
4. opis technologii przewidzianych do zasto sowania do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż – w przypadku zakładu do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania;
5. opis technologii składowania odpadów promieniotwórczych oraz planowaną pojemność składowiska odpadów pro- mieniotwórczych – w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych;
6. opis planowanego sposobu finansowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym wskazanie planowanych źródeł pozyskiwania środków finansowych.

2. Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej inwestor dołącza dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską wnioskodawcy oraz dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 3c ust. 1.
3. Do wniosku o zmianę decyzji zasadniczej przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio .
   Art. 3c. 1. Minister właściwy do spraw energii rozpatruje wniosek o wydanie:

1. decyzji zasadniczej – po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 200 000 zł;
2. decyzji o zmianie decyzji zasadniczej – po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii.
   Art. 3d. 1. Minister właściwy do spraw energii wydaje decyzję zasadniczą albo o dmawia wydania decyzji zasadniczej w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, biorąc pod uwagę interes publiczny, w szcze- gólności:
   1)10) cele polityki państwa, w tym polityki energetycznej, polityki surowcowej i interesu su rowcowego państwa, włącznie z bieżącym i przewidywanym krajowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną lub ciepło;

2. wpływ inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
   2.11) Wydanie albo odmowa wydania de cyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii:
3. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;
4. ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcow ą państwa;
5. ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa państwowe.
   3.11) W przypadku wydłużenia, na podstawie art. 35 ust. 1b, terminu na wydanie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, termin na wydanie decyzji zasadniczej ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

4. Do postępowania o wydanie decyzji zasadniczej nie stosuje się przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202 3 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”.
5. Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje w formie decyzji administracyjnej. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
6. Do pos tępowania w sprawie zmiany decyzji zasadniczej przepisy ust. 1 –5 stosuje się odpowiednio.

10. W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

11. W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 412

Art. 3e. Decyzja zasadnicza określa następujące dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energe- tyki jądrowej:

1. wskazanie gmin, na których obszarze dozwala się lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro- wej, spośród gmin wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej;
2. dozwoloną maksymalną moc zainstalowaną oraz dozwolone rodzaje technologii reaktorowych spośród technolo gii wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej – w przypadku elektrowni jądrowej;
3. dozwolone rodzaje technologii składowania odpadów promieniotwórczych spośród technologii wskazanych we wniosku
   o wydanie decyzji zasadniczej oraz maksymalną poje mność składowiska odpadów promieniotwórczych – w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych.
   Art. 3f. 1. Zgody ministra właściwego do spraw energii wymaga osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 202 4 r. poz. 18 i 96), w spółce będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą, lub w spółce będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem w tym podmiocie.

2. Minister właściwy do spraw energii udzie la zgody, o której mowa w ust. 1, albo odmawia udzielenia tej zgody, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 3d ust. 1, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji w zakresie budowy obiektu energ etyki jądrowej na bezpieczeństwo wewnętrzne
   państwa.
3. Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw energii występuje pod- miot, który zamierza osiągnąć pozycję dominującą, w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
4. Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1. opis sposobu i trybu osiągnięcia pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wraz z potwierdzającymi ją dokumentami, w szczególności opisem planowanej zmiany struktury właścicielskiej spółki będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą, lub spółki będącej wspólnikiem lub akcjona riuszem w tym podmiocie;
2. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 3c ust. 1 pkt 2.

5. Jeżeli osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, nastąpiło bez uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw energii, decyzja zasadnicza wygasa, a wykonanie wydanych na jej podstawie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1, ulega wstrzymani u.
6. W przypadku wygaśnięcia decyzji zasadniczej na podstawie ust. 5 podmiot, który uzyskał tę decyzję zasadniczą, występuje z wnioskiem o wydanie nowej decyzji zasadniczej. Uzyskanie nowej decyzji zasadniczej jest warunkiem wyko- nania decyzji wstrzymanyc h na podstawie ust. 5.
   Rozdział 2
   Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
   Art. 4. 1.12) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na wniosek inwestora złożony nie późni ej niż w terminie 10 lat od dnia doręczenia decyzji zasadniczej. Niezłożenie wniosku w terminie powoduje wygaśnięcie decyzji zasadniczej.
7. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje właściwy miejscowo
   wojewoda.
8. W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchom ości przeznaczonych na realizację inwestycji.
9. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
   energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze strzennego oraz mieszkalnictwa.

12. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 412

Art. 5. 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
zawiera:

1. ogólną charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą:
   a) określenie zapotrzebowania na wodę , energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów , b)13) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu przedstawione w formie opisowej i graficznej oraz określenie charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i wielkości projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej,
   c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych ch arakteryzujących jej wpływ na środowisko;
   2)14) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy ewidencyjnej, w skali 1:1000, 1:2000 lub 1:5000, udostępnionych z państwowego zas obu geodezyjnego i kartograficznego, oraz określenie obszaru, na który inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będzie oddziaływać;
   2a)15) określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podm orskich kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską oraz ich cha- rakterystycznych parametrów technicznych;

2. mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podział u nieruchomości, spo- rządzone w skali i zgodnie z odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem wskazań, o których mowa w pkt 9 i 10;

3. (uchylony)16)

4. wskazanie okresu, na jaki ma być wydana decyzja;
   5a)17) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;

5. (uchylony)18)

6. (uchylony)18)

7. wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, na których planuje się zlokalizowanie
   inwestycji, ze wskazaniem nieruchomości, w stosunku do których inwestor nie p osiada tytułu prawnego do nie rucho- mości;

8. wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosunku, do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 7, oraz ujawnionych ograni- czonych praw rzeczowych obciążających te nieruchomości;

9. wskazanie nieruchomości, których dotyczyć ma zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów , pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
   11)19) opinię operatora systemu przesyłowego elektro energetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroener- getycznego dotyczącą możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej tych operatorów – w przypadku inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej;

10. opinie:
    a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwi e uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszara ch ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi- skowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151, 1688 i 1692 ),

11. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustaw y, o której mowa w odnośniku 1.

13. Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14. Przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15. Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16. Przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret siódme ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 412

b)20) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właści- wego do spr aw geologii, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, mini- stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra w łaściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich R zeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 202 3 r. poz. 960, 1688 i 2029 ), ba)21) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właści- wego do spraw geologii, ministra właściwego do spraw g ospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, mini- stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, minis tra właści- wego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – w odniesieniu do układania i utrzymy- wania kabli lub rurociągów n a obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
bb)21) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właści- wego do spraw geologii, ministra właściwego do spr aw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, mini- stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, właściwego wójta, bur mistrza albo prezydenta miasta – w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów, o których mowa w lit. ba, przebiegających również na odcinku lądowym,
bc)21) Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do in westycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte nie- zbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762 ), oraz na ich strefy ochronne, o któr ych mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.22)), c) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, mor- skich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczy pospo- litej Polskiej i administracji morskiej,
d) właściwego organu administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
oraz wyst ępowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami górni- czymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności wydobywczej,
e) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych – w odniesieniu do gruntów wyk orzysty - wanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 16 88, 1890, 1963 i 2029 ), f) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 108 8 i 1560 ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), g) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w odniesieniu
do gruntów leśnych stanowiących własność Ska rbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688 i 1933 ), h) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie prze- pisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 , 1688 i 1904 ), i) właściwego zarządcy drogi – w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688 ), j) właściwego zarządcy terenów kolejowych – w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transpor cie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029 ), k) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

20. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret ósme podwójne tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

21. Dodana przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret ósme podwójne tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

22. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1 506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739.

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 412

l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w odniesieniu do obiektów budowanych w otoczeniu lotni sk lub stano- wiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 ), m) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796 ), n) dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890 ), o) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych, niż określone w lit. n, form ochrony przyrody,
p) właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gosp odarstwa Wodnego Wody Pol- skie – w odniesieniu do inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń wodnych,
q) właściwych organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 i 1688 ); 13)23) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 5a ust. 1.
1a.24) Granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawierają się w obrębie jednej z dozwolonych lokalizac ji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określonych w decyzji zasadniczej.
2. Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzy- mania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opin ii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody b ądź stanowiska właś ci- wych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.
4.25) Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest uprzednie uzyskanie i przedłożenie przez wnio skodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwe- stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
5.25) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energety ki jądro- wej może być przedłożona przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe- stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
Art. 5a.26) 1. Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł na rachunek gminy, na której terenie są położone nieruchomości objęte wnios - kiem . Opłata stanowi dochód budżetu gminy.
2. W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem, o któ rym mowa w art. 4 ust. 1, są zlokalizowane na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w pełnej wysokości na rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane nieruchomości objęte tym wnioskiem.
Art. 5b.26) 1.27) Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe może dokonać wstępnej oceny terenu prze- znaczonego p od lokalizację tego obiektu, o której mowa w ust. 2, a w przypadku jej dokonania może sporządzić wstępny raport lokalizacyjny.
2. Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiek- tem jądrowym w rozu mieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe dotyczy:

1. warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno -inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i meteoro- logicznych tego terenu;

2. zdarzeń zewnętrznych będących sku tkiem działalności człowieka na tym terenie;

3. zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody na tym terenie;

4. Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret dziewiąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5. Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6. Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7. Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8. W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 412

4. gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania tego terenu;
5. możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytua cji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na tym terenie.

3. Wstępny raport lokalizacyjny zawiera wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w ust. 2, oraz ogólne informacje odnoszące się w szczególności do rodzaju planowanego obiektu energetyki jądrowej będ ącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, jego planowanej lokalizacji, a także przeprowadzonych badań i analiz.
   3a.28) W przypadku sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego inwe stor może wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji”, o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat tego raportu.
4. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 3a, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym raportem lokalizacyjnym.29) Przepisy art. 39e
   ust. 1–2e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe stosuje się odpowiednio.
5. Do te rminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych dla dokonania czynności, o których mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.
6. Prezes Agencji rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, po wniesieniu przez inwestora opłaty w wysokości
   200 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
7. (uchylony)30)
8. Rada Mi nistrów określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowy zakres przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądro- wej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
2. przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będą- cego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo ato- mowe, do których ma się odnosić wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
3. szczegółowy zakres wstępneg o raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiek- tem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
   – mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony r adiologicznej i ochrony fizycznej obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listo- pada 2000 r. – Prawo atomowe oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystą- pienia zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wydane w tym zakresie.
   Art. 5c.26) 1. Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych jest przedłożenie przez inwestora opinii Prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych spo- rządzonego przez inwestora po dokonaniu wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych.

2. Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych dotyczy spełnie- nia wymagań loka lizacyjnych określonych w art. 53a i art. 53b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe i obej- muje czynniki określone w art. 53c ust. 2 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 lit. a –g oraz i tej ustawy.
3. Wstępny raport bezpieczeństwa dla składowiska od padów promieniotwórczych zawiera:

1. wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w ust. 1;

2. opis rozwiązań mających na celu zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa ludności i środowiska po zamknięciu składowiska.

3. Dodany przez art. 12 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

4. Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym p rzez art. 12 pkt 4 lit. c ustawy, o której mow a w odnośniku 3.

5. Przez art. 12 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 412

4. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym raportem bezpieczeństwa. Przepisy art. 55o ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe stosuje się odpowiedn io.
5. Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych dla dokonania czynności, o których mowa w art. 55o ust. 1 ustawy z dnia 29 l istopada 2000 r. – Prawo atomowe.
6. Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor dołącza do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych albo przedkłada w toku postępowania o wydanie te j decyzji.
   Art. 6. 1. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej:

1. wnioskodawcę;
2. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawi adomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;
3. pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na loka- lizację inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnios - kiem , według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, a także info rmację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
   4)31) właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 –4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internet owych gminy.
   1a.32) Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz o wydaniu takiej decyzji.
   2.33) W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania.
4. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:

1. nieruchomośc i stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wy- danie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie mogą być przed- miotem jakichkolwiek czynności rozporządzający ch lub zobowiązując ych; czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna;

2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do czasu zakoń czenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyk i jądrowej;

3. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowan ia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokali- zacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ; 4)34) w odniesieniu do polskich ob szarów morskich objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe - stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania o wydanie takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie:
   a) pozwolenia na wznos zenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,

4. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5. Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7. Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 412

b) pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
c) decyzji uz gadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekono- micznej,
d) pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.
5.35) Przepisów ust. 4 pkt 2 –4 nie stosuje się do:

1. nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. polskich obszarów morskich objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, kon strukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, wnioskiem o wydanie pozwolenia ustalającego lokaliza- cję i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, wnioskiem o wydanie decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej lub wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań naukowych
   – złożonych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

6. W przypadku zbycia własności nieruchomości, innej niż określona w ust. 4 pkt 1, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są zobo wiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właś - ciciela. Brak dokonania tego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.
7. Wojewoda niezw łocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postę- powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej – o złożen ie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępo- wania . Art. 7. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określa i zawiera:

1. określenie nieruchomości objętych inwestycją w zakre sie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym linii rozgrani- czających obszar inwestycji;

2. warunki techniczne realizacji inwestycji;

3. warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom p rzemysłowym;

4. warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;

5. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;

6. zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1;

7. oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 7;

8. oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energet yki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 28 ust. 1;

9. oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3;

10. termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;

11. lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach mo rskich oraz podmorskich kabli i rurocią- gów, za pomocą współrzędnych geograficznych;

12. oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi.
    2.36) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

13. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mow a w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 412

Art. 8. 1. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości obj ętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowa- nia o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrow ej. 1a.37) W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postę powania administracyjnego, nastąpi:

1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, którego dotyczy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiek tu energetyki jądrowej,
2. przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, którego doty- czy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskutek innego zdarzenia prawnego
   – nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w z akresie budowy obiektu energe- tyki jądrowej danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
   1b.37) W przypadku niedokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 1a prowadzenie postępowania bez udziału nowego właści- ciela lub uży tkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego lub stwierdzenia nieważności decyzji.

2. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania w sprawach określonych w niniej - szym rozdziale, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen - nym, które stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. Do spraw określonych w niniejszym r ozdziale nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688 ). Art. 9. 1. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki ją drowej stanowi
   podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.
   2.38) Decyzja, o której mowa w ust. 1, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego gminy oraz miejsco - wych planów zagospodarowania przestrzennego . Wojewoda przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokali - zacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta).
4. Z dniem, gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna, właściwe organy umarzają postępowanie pro- wadzone w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, w sprawie wydania decyzji:

1. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

2. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3. o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 760 , 1193 i 1688 );

4. o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwes tycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890 i 2029 );

5. o której mowa w art. 9q ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

6. o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
   w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979 i 2029 );

7. o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733 i 1688 );

8. o pozwoleniu na budowę.

9. Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10. Ze zmianą wprowadzoną przez art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarow aniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), która weszła w życie z dniem 24 września 2023 r.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 412

3a.39) Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych tą decyzją, właściwe organy umarzają prowa- dzone postępowania o wydanie:

1. pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich;
2. pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorial nego;
3. decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej;
4. pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.
   4.40) Właściwe organy odmawiają wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 i 3a, w przy padku złożenia wniosku o ich wydanie po dniu, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.
   4a.41) Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiek tu energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych tą decyzją, właściwy organ może, na wniosek podmiotu, który uzyskał tę decyzję, cofnąć albo zmienić wydane pozwolenie, o którym mowa w ust. 3a pkt 4, jeżeli i nwestor wykaże, że prowadzenie badań naukowych objętych tym pozwoleniem w sposób znaczący utrudnia realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
   5.42) Przepisów ust. 3 –4a nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych inwestycji, jeżeli mogą być realizowane łącznie z inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
   Art. 10. 1. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre sie budowy obiektu energetyki
   jądrowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim
   i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowe j, na stro- nach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem dorę- czenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości obję- tych decyzją o ustale niu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener getyki jądrowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków.

2. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy o biektu energetyki jądrowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydanej przez organ wyższego stopnia.
   4.43) W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego tej nierucho- mości o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
   Art. 10a. Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakre sie budowy obiektu energetyki jądrowej, poprzedzonej
   decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
   Art. 11. 1. Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c, lub raportu lokaliza cyj- nego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, lub do przeprowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo - łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest konieczne wejście na teren cudzej nierucho mości, inwestor może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie:44)

1. decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji;

2. zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.

3. Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5. Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mow a w odnośniku 1.

7. Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8. Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 412

1a.45) Do decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieru chomości przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę właściciela nie- ruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy k orzystania z tych nieruchomości. Prze- pis art. 14 ust. 1 stosuje się.
2a.46) Przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 2, wojewoda, ro zstrzygając o konieczności wejścia na teren
cudzej nieruchomości, na wniosek inwestora, wydaje decyzję o wydaniu zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
4. Wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1. (uchylony)47) 2)48) wskazanie rodzaju obiektu energetyki jądrowej;

2. określenie granic terenu objętego wnioskiem;
   4)49) oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia:
   a) (uchylona)50) b) wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c,
   c) raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, lub
   d) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust . 1 ustawy z dnia 3 paździer- nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi- ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3. wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowa dzone przez inwestora;

4. wskazanie okresu, na jaki ma zostać wydana decyzja – w przypadku wniosk u inwestora o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego;

5. oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela, o której mowa w ust. 2 – w przypadku wniosku inwes tora o wyda- nie decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości ; 8)51) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1.
   Art. 11a.52) Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbę dnych do sporządzenia raportu lokali- zacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, jest konieczne usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości zarządzanych, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o las ach, przez Pań- stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przepisy art. 31 stosuje się odpowiednio.
   Art. 12. 1. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1:

6. wnioskodawcę;

7. właścicieli i użytkowników wie czystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;

8. osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w pkt 2 – w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

9. właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 – w przypadku wszczęcia postępo- wania o wydan ie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

10. Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11. Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12. Przez art. 1 pkt 11 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. d tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14. W brzmieniu ustalonym p rzez art. 1 pkt 11 lit. d tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15. Przez art. 12 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

16. Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. d tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17. Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 412

2. Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postę- powania, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
   3.53) W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje si ę w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3.
   4.53) Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jąd rowej oraz do skutków wydania ostatecznej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 6 ust. 4 pkt 2 –4 oraz ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
3. Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 1, przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpo- wiednio.
   Art. 12a.54) 1. Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł na rachunek gminy, na której terenie są położone nieruchomości objęte wnioskiem. Opłata stanowi dochód budżetu gminy.
4. W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem są zlokalizowane na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w pełnej wysokości na rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane nie - ruchomości objęte tym wnioskiem.
   Art. 13. 1. Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
5. Do czasu wygaśnięcia ważności decyzji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, których decyzja ta dotyczy, nie może być wydana inna decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiekt u energetyki jądrowej.
6. Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
7. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu
   egzekucyjnym w administracji.
   Art. 14. 1. Inwestor, po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 11 ust. 1, jest obowią- zany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom, użytkownikom wieczystym i osobom, którym przy- sługują ograniczone prawa rzeczowe, przysługuje od inwestora odszkodowanie.
8. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli ws kutek tych zdarzeń zmniejszy się war- tość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
9. Do określenia wysokości odszkodowania art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
   nieruchomości ami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.55)) stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, właścicielom i użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym
    przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, przysługuje po nadto odszkodowanie z tytułu skutków, o których
    mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3.
11. Decyzję o odszkodowaniu wydaje wojewoda w terminie miesiąca, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego
    nieruchomości, lub osoby, której przysługuje ograniczone praw o rzeczowe do nieruchomości złożony nie później niż w ter- minie 2 miesięcy od dnia, w którym utraciła ważność decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji lub zezwolenie na wejście na teren nieruchomości. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
12. Strona, w tym inwe stor, niezadowolona z przyznanego odszkodowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego.56) Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wy- konania decyzji.

53. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

54. Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

55. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

56. Zdan ie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 412

Art. 15. 1. Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.57)), zwanej dalej „Prawem budowlanym ”, z zastrze- żeniem przepisów niniejszej ustawy.
2.58) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenie na budowę wydane przez Prezesa Agencji na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe wiążą wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3. Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej może, w zależności od żądania wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.
4. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor dołącza także:

1. (uchylony)59) 2)60) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
   4a.61) Warunkiem wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe jest uprzednie uzyskanie przez wnioskodawcę zezwolenia na budowę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową może być przedłożone przez inwestora w trakcie trwani a postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.
   4b.61) Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie stosuje s ię. 5.62) Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 1a, art. 8 oraz art. 10 stosuje się odpowiednio.

6. Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
   7.63) Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dotycząca nieruchomości objęt ej decyzją o ustaleniu loka- lizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dokonana po dniu wydania tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktuali zacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę.
   Art. 16. 1. W pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej wojewoda zezwala, w zakresie niezbędnym do realiza- cji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdującyc h się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokali- zacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.64)
7. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać:

1. inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 13 0 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;

2. plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia po szczególnych drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762 , 1890, 1963 i 2029.

4. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5. Przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6. W brzmie niu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7. Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9. Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10. Zdanie trzecie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 412

3. Wojewoda może w pozwoleniu na budowę ob iektu energetyki jądrowej nałożyć obowiązek przesadzenia we wska- zane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
   Art. 17. 1. Przed uzyskanie m pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wniosek o wy- danie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:
   1)65) prace geodezyjne, niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budow - lanyc h zaplecza technicznego oraz socjalno -biurowego budowy, tymczasowego ogrodzenia budowy o wysokości do 2,5 m, wykonanie włączenia dróg tymczasowych do dróg publicznych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych p rac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno -budow - lanego;
   2)65) rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych;

3. usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objęty ch decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:

1. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki ją drowej;
   2)66) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
2. (uchylony)67)
3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia le społeczeństwa w ochro nie środowiska oraz o ocenach
   oddziaływania na środowisko, jeżeli nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
   4.68) Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda w drodze decyzji. Decyzja dotycząca wykonania włą- czenia dróg tymczasowych do krajowych dróg publicznych oraz wykonania robót budowlanych w pasie drogowym krajowej drogi publicznej wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi. Przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
   Art. 18.69) 1. Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obie ktu energetyki jądrowej wydaje woje- wódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym.
4. Właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę, o której mowa w art. 59a Prawa budowlan ego, obiektu energetyki jądrowej przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. O terminie obowiązkowej kontroli właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlaneg o zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Warunkiem wydania pozwolenia na użytkowanie jest posiadanie przez inwestora ważnej decyzji zasadniczej. Decy- zję zasadniczą dołącza się do wniosku o wydanie tego pozwolenia.
   Art. 19. 1.70) Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga zgody wodnopraw- nej, zgodę tę wydaje właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 d ni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w sprawie szczególnie skom- plikowanej w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pk t 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
   1a.71) Zgoda wodnoprawna w odniesieniu do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być udzielona przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji i nwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

65. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

66. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

67. Przez art. 1 pkt 18 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

68. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

69. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

70. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

71. Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 412

2. W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według ewidencji gruntów i budynków.
   Art. 20. 1. Wyda nie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro- dowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs twa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , z za- strzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
3. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć na prawach strony organi- zacje ekologiczne, pod warunki em że zostały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.
4. Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku.
   3a.72) O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o które j mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawie zawia- damia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw środowiska, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
5. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przew idzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowis ko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przycz yn niezależnych od organu.
6. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisu art. 37 nie stosuje się.
   Art. 20a.73) Do wydania warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, nie jest wyma gane posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do korzystania z nierucho- mości, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane. Przepisu art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne nie stosuje się. Warunki przyłączenia są ważne 10 lat od dnia ich doręczenia.
   Art. 21. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych d ecyzją o ustaleniu inwestycji w zakresie
   budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów art. 18 –24 ustawy z dnia 13 grudnia 201 3 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073). Art. 21a.74) 1. Organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne przez nie nadzorowane lub im podległe, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami prawnymi oraz podmioty go spodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania inwestorowi posiadanych informacji i danych, również w postaci zbiorów danych cyfrowych, niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związan ych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w tym informacji i danych za- wartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach, wykazach oraz archiwach.
7. Udostępnienie info rmacji i danych następuje na uzasadniony wniosek inwestora złożony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii. Udostępnienie informacji i danych nie może naruszać przepisów dotyczących udostępniania danych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
8. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, obejmuje żądanie udostępnienia danych osobo - wych, udostępnieniu podlega jedynie imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela lub posiadacza nierucho mości. Dane te są przechowywane pr zez inwestora do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od dnia ich udostępnienia przez właściwy organ lub podmiot.
9. Inwestor jest uprawniony do udostępniania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, któremu zlecił zadania związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszą- cych, w celu realizacji tych zadań.
10. Rada Ministrów określi, w dro dze rozporządzenia, zakres informacji i danych niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towa- rzyszących, listę rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, z których są udostępniane informacje i dane, oraz wykaz pod- miotów i organów prowadzących rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa obowiązanych do przekazywania informacji i da- nych, a także sposób i tryb ich udostępniania, mając na względzie zapewnienie kompl etności zbioru informacji i danych, skutecznego pozyskiwania tych informacji i danych oraz zgodności ich udostępniania z przepisami o ochronie danych oso- bowych i tajemnic ustawowo chronionych.

72. Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

73. Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

74. Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 412

Rozdział 3
(uchylony)75) Rozdział 4
Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
Art. 24. 1. Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zatwierdza się podział nieruchomości, w przypadku konieczności dokonan ia takiego podziału. Mapy z projektami podziału nieruchomości
stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwest ycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowią linie podziału nieruchomości.
3. Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 9, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Pańs twa, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za- kresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
4. Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodowaniem.
5. W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa
wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
6. W stosunku do nieruchomości objętych de cyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener- getyki jądrowej, nie stosuje się art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruch omościami.
7. Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość gruntowa stano- wiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, w za- kresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 7, użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.
8. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których m owa w ust. 3, 4 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 27 i art. 28.
Art. 25. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 26. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowi pod- stawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustano wionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odnie- sieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2. Jeżeli przeznaczona pod inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość stanowiąca włas - ność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona lub stanowi przedmiot innych stosunków obligacyjnych, z upływem 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz inne stosunki obligacyjne doty - czące tej nieruchomości wygasają z mocy prawa.76) Za szkody poniesion e na skutek wygaśnięcia umowy lub innych sto - sunków obligacyjnych przysługuje odszkodowanie.
Art. 27. 1. Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 3, 4 i 7, przysługuje odszkodowa nie. 2. W terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener- getyki jądrowej stała się ostateczna, wojewoda ustala wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Decyzja jest ni ezaskarżalna.

75. Rozdział uchylony przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

76. Zdanie pierwsze w brzmieni u ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 412

3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc ji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przez organ pierwszej instancji albo w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obo - wiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczon ych nieruchomości.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właśc icielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ogranic zonych praw rzeczowych.
5. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczy- stemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 9, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych u stanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwsz eństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nie - ruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia h ipoteki ustala się w wysokości świad czenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
7. Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przy- sługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.
8. Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądo- wego na okres 10 lat.
9. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, są zlokalizowane obiekty infrastruktury służące wyko- nywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środ- ków pochodzących z budżetu Unii E uropejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie przysługuje jednostce samorządu terytorialnego w wysokości kwot podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z od- setkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwro tu dofinansowania. Odszkodowanie przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właści- wych przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
10. W przypadku gdy dec yzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej doty- czy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, inwestor, w którego interesie nastąpi l ikwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, jest zobo- wiązany:

1. wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach;
2. wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowani e za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle
   rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do za- pewnienia funkcjonowania ogrodu;
3. zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rod zinnego ogrodu działkowego.
   10a. Do obowiązków wynikających z ust. 10, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

11. Koszty wypłaty odszkodowań pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest właściwy wojewoda.
    Art. 28. 1. W odniesieniu do nie ruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskazanych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nie - ruchomości dla prowadzenia inwestycji w zakresie budow y obiektu energetyk i jądrowej albo na zakładaniu i przepro wa- dzaniu na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elek - trycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podz iemnych, naziemnych lub nadziemnych obiek tów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, wojewoda, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu en ergetyki jądrowej,

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 412

ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oraz zakła - danie i przeprowadzenie na nieruchomości tych ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 1a, 2 i 4 –8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.77) 2. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Decyzja jest niezaskarżalna.
Art. 29. 1.78) W przypadku gdy inwestycja w zakresie obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny gruntów objętych obszarem kolejowym, inwestor jest uprawnion y do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji tej inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, z właściwym zarządcą drogi, z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej albo innym właściwym pod- miotem zarządzającym obszarem kolejowym zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.
1a.79) Wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje decyzję okre ślającą warunki, zakres i termin zajęcia przez inwestora gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, w przypadku gdy nie zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu tego porozumienia odpowiednio przez właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej albo inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy
do spraw transportu.
1b.79) Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 1a, nie mogą powodować:

1. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego;
2. wstrzymania ruchu kolejowego;
3. zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów.
   1c.79) Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, są wyłącznie inwestor oraz odpowi ednio właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej albo inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.
   1d.79) Do postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, przepis art. 6 ust. 1 a stosuje się odpowiednio.

2. Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
   Art. 30. 1.80) Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń lub lo kali na rzecz inwestora następuje na jego wniosek złożony po uzyskaniu decyzji o usta- leniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. Wojewoda zawiera umowę o ustanowienie użytkowania wieczystego w terminie 30 dni licząc od d nia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
   Art. 31. 1.81) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi pozwoleniem na prace przygotowawcze lub pozwoleniem na budowę inwe- stycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
   2.81) Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania pozwolenia na prace przygotowawcze lub pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zawarte, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o ustalenie, w drodze decyzji, terminu i warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.

77. Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

78. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

79. Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

80. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

81. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 412

3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się, nieodpłatnie własnością Państwo- wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w zakresie prz ekraczającym wartość drewna ponosi inwestor.
   Art. 32.82) Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją, o której mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
   Art. 33. 1.83) Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1a zdanie drugie oraz art. 31 ust. 2 zd anie drugie.
5. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, w termi- nie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzy muje wykonania decyzji.
   Art. 34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierp - nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o usta- leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Przepisu art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.84) Rozdział 5
   Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
   Art. 35. 1. Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1a, w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 3.85) Przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
   1a.86) Opinie, o których mowa w art. 3d ust. 2, art. 3f ust. 2 i art. 40 ust. 1b, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz- nego, minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw aktywów państwowych wydają w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
   1b.86) W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na wydanie opinii przez Szefa Agencji Bezpie czeństwa
   Wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1a, może zostać wydłużony do 90 dni, o czym Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego niezwłocznie powiadamia minist ra właściwego do spraw energii.
   1c.87) O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mo wa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw energii, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, lub nierozpatrzenia w terminie odwołania od tych decyzji organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
6. W przypadku niewydania decyzji odpowiednio w terminie, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 albo art. 20 ust. 3, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.88) Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 2. W przypad ku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

82. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

83. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

84. Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

85. Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

86. Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzm ieniu ustalonym przez art. 12 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

87. Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

88. Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez ar t. 1 pkt 33 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 412

Art. 35a.89) 1. W odniesieniu do obiektów energetyki jądrowej termin wydania decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art . 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 202 3 r. poz. 633, 1688 i 2029 ), wynosi 60 dni od dnia odpowiednio złożenia wniosku albo przedłożenia dokumentacji geologicznej, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy.
2. Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o p ostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860 ), z tym że:

1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
   z przyczyn niezależnych od organu.
4. W przypadku niewydania decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
5. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowie nia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 4, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   Art. 36. Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, podlegają
   natychmiastowemu wykonaniu.
   Art. 37. 1. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem d ecyzji, o której mowa w art. 20
   ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji s tronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.
6. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wska zywać dowody uzasadniające to żądanie.
7. Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 dni. 3a. Do odwołania od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 Kodeksu postępowania admini - stracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia posta - nowień decyzji o środowiskowych u warunkowaniach.
8. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząc a części inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nieruchomości lub działki.
9. Organ, rozpatrując odwołanie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w całości lub w znacznej części, jeżeli pomimo uprzedniego uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postępowanie to nie zostało przeprowadzone.
10. W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się a rt. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.
    Art. 38. 1. Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem art. 61 § 3 te j ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że:90)

1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.

89. Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

90. Wprowadzenie do wyliczenia z e zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 412

3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o:

1. środowiskowych uwaru nkowaniach;
2. pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale s połeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wniesionych na pod- stawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udos tępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.
5. Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje s ię terminów, o których mowa w art. 86f ust. 2–4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
   Art. 39. 1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania admini- stracyjnego stosuje się odpowiednio.
   1a. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energe- tyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 lub art . 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   2a. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia budowy obiektu energetyki jądrowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania admini- stracyjnego.
   2b. Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej z:

1. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub
2. postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro- dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
   2c. Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu ener - getyki jądrowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.
   Art. 40. 1.91) Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, a rt. 15 ust. 1 lub art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, o którym mowa w art. 3a ust. 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i uzyskał przeniesienie decyzji zasadniczej.
   1a.92) Minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, przenosi decyzję zasadniczą albo odmawia przeniesienia decyzji zasadniczej na rzecz wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 3d ust. 1.

91. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

92. Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 412

1b.93) Przeniesienie albo odmowa przeniesienia decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii:

1. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;
2. ministra właściwego do spraw śro dowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcową państwa;
3. ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa państwowe.
   1c.92) Do wniosku o przeniesienie decyzji zasadniczej wnioskodawca dołącza:
4. oświadczenie o akceptacji określonych w tej decyzji dozwolonych parametrów inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
5. zgodę dotychczasowego inwestora, na którego rzecz decyzja zasadnicza została wydana, na prze niesienie decyzji za- sadniczej albo potwierdzoną urzędowo kopię tej zgody;
6. opis struktury właścicielskiej wnioskodawcy.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji, o których mowa w ust. 1, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane prze niesienie decyzji.
   Rozdział 6
   Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
   Art. 41. Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie
   budowy obiektów energetyk i jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień pub - licznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720 ), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
   Art. 42. 1. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający wzywa do wnie- sienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych prz ez zamawiającego podmioto- wych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawia jącego środki dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków dowodowych lub przedmioto- wych środków dowodowych lub pełnomoc nictw, w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie prze z wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo waniu albo termin składania ofert.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie wezwanie, o którym
   mowa w ust. 2, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mow a w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed u pływem terminu związania ofertą, zwró- cić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.
6. (uchylony)
7. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w art. 255 ustawy z dnia 11 września
   2019 r. – Prawo zamówień publicznych przesłanki unieważnienia postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia
   postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prze- prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, lub zamawiający nie uzys kał środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa w zdaniu p ierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców lub przejrzy - stości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jest nieważne.

93. Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 412

7. (uchylony)
8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielany ch w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata.
   Art. 43. 1. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zama- wiający może:

1. określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przed- miotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie jest możliwe, lub
2. zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie okreś lonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub
3. wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub
4. odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub
5. prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września
   2019 r. – Prawo zamówień publicznych .
3. Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.
4. Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają udostęp- nieniu.
5. W przypadku, o który m mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy speł- niają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
   Art. 44. 1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoż ono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuce- niu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.
6. Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.
   Art. 44a.94) Przepisów art. 6491–6494 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywi lny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615 , 1890 i 1933 ) nie stosuje się do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektu ener - getyki jądrowej zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą).
   Rozdział 7
   Zadania inwestor a na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
   Art. 45. 1. Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu energetyki jądrowej
   pod warunkiem przekazania inwestoro wi, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających na identyfikację tego przedsiębiorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.
7. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1. nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. numer REGON;

4. dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców – w przypadku przed- siębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dodany przez art. 12 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 412

3. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące prac ownika obejmują:

1. imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;
2. adres miejsca zamieszkania;
3. numer PESEL, a w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkow skiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europej - skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość.
   Art. 46. 1. Inwestor gromad zi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w sposób umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do występowania do admi- nistratora zbioru danych osobowych z żądaniem ich przekaz ania.

2. Inwestor udostępnia służbom lub organom, o których mowa w ust. 1, dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.
   Art. 47. Inwestor jest obowiązany do zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren b udowy obiektu energetyki jądrowej, uniemożliwiający wstęp na ten teren osobom innym niż te, których dane zostały mu przekazane zgodnie z art. 45
   ust. 1, osobom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy . Art. 48. Inwestor jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go wobec służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1.
   Art. 49. 1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku powzięcia informacji o możliwośc i wystąpienia
   sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagrażającego realizacji inwestycji w za- kresie budowy obiektu energetyki jądrowej, może udzielać zaleceń inwestorowi, którego inwestycja jest zagrożona tymi zdarzen iami oraz przekazywać mu niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom.

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1, informuje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
   Rozdział 8
   Podział korzy ści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych
   Art. 50. 1. Gmina, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, uiszcza na rzecz gmin z nią graniczących opłatę w wysokości równej 50 % podat ku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni jądrowej lub jej części dla której wydano pozwolenie na użytkowanie zgodnie z od- rębnymi przepisami.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest dzielona w częściach równych pomiędzy ws zystkie gminy graniczące z gminą na terenie której zlokalizowana jest elektrownia jądrowa lub jej część i wpłacana na rachunki budż etu każdej z graniczących gmin w terminie do 25 . dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczony został podatek o d nieruchomości.

5. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje gminie, na terenie której znajduje się część elektrowni jądrowej lub inna elektrownia jądrowa lub jej część.

6. W przypadku gdy elektrownia jądrowa lub jej część jest zlokalizowana na tere nie więcej niż jednej gminy opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest przez każdą z tych gmin na rzecz wszystkich gmin z nimi graniczących.
   Art. 51. 1. Opłata, o której mowa w art. 50 ust. 1, stanowi dochód własny gminy.

7. Do wyliczenia części subwen cji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 , z 2023 r. poz. 1586 i 2005
   oraz z 2024 r. poz. 123 ), przyjmuje się dochód z tytułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od elektrowni jądrowej w wysokości pomniejszonej o opłatę przekazaną na rzecz gmin z nią graniczących, o której mowa w art. 50 ust. 1.

8. W celu ustalenia części subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku od nieruchomości od elektrowni jądrowej, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku oraz skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzia- nych w przepisach prawa podatkowego innych ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – w wysokości 50 % skutków finansowych tych ulg.

9. Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie wy- mienionej w ust. 2, przyjmuje się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 50 ust. 1.

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 412

Art. 51a.95) 1. Gmina, która otrzymała opłatę, o której mowa w art. 50 ust. 1, upowszechnia na swoim terenie informację o wykorzystaniu tej opłaty. W inf ormacji wskazuje się w szczególności podstawę otrzymywania opłaty przez gminę, kwotę opłaty otrzymaną w roku poprzednim oraz jej procentowy udział w dochodach i wydatkach gminy.
2. Upowszechnianie informacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególn ości przez:

1. zamieszczenie na stałe, w widocznym miejscu, na stronie internetowej gminy;
2. zamieszczenie w formie ogłoszenia w siedzibie urzędu gminy;
3. doręczenie ulotki wraz z decyzją, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 , 1313 i 2291 ).

3. Koszty upowszechniania informacji, o której mowa w ust. 1, ponosi gmina.
4. Gmina przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii roczne sprawozdanie z wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni.
   Rozdział 9
   Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
   Art. 52. 1. Status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiekt u energetyki jądrowej nadaje minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej.
   2.96) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem konieczności jej rea lizacji.
   3.96) Stronami postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej są wyłącznie inwestor inwestycji towarzyszą- cej oraz inwestor inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
   Art. 53.97) 1. Do realiza cji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 11 –14, art. 15 ust. 4 –4b i art. 17 nie stosuje się.
5. Koszty przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, st anowią koszty uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dotyczących kalkulacji taryfy.
   Rozdział 9a98)
   Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na obszarze gmin Chocz ewo lub Gniewino i Krokowa oraz inwestycji towarzyszących
   Art. 53a. 1. Przedsięwzięcie polegające na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, zwane da lej „inwestycją w zakresie EJ1”, jest inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, przygotowywaną i realizowaną przez Polskie Elek- trownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „spółką PEJ”, lub spó łkę, w której spółka PEJ ma pozycję dominującą, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, zwaną dalej „spółką zależną PEJ”.
6. Inwestycjami towarzyszącymi inwestycji w zakresie EJ1 są następujące inwesty cje, przygotowywane i realizowane przez:

1. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoś ci na potrzeby inwestycji w zakresie EJ1;

2. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o której mowa w ust. 1, od najbliższej drogi ekspresowej;

3. PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie – budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin: Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gnie- wino i Krokowa, w zależności od realizowanego war iantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych;

4. Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Konstancinie -Jeziornie – budowa, przebudowa lub remont sieci e lektroenergetycznej na potrzeby inwestycji w zakresie EJ1, w tym linii, stacji i przyłączy elektro - energetycznych.

5. Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8. Rozdział dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 412

Art. 53b. 1. Do inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 przepisów art. 52 i art. 6 ust. 4 pkt 2 –4 nie stosuje się.
2. Do inwest ycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w:

1. art. 53a ust. 2 pkt 2 – stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
2. art. 53a ust. 2 pkt 3 – stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z tym że nie stosuje się przepisu art. 38c tej ustawy;
3. art. 53a ust. 2 pkt 4 – stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji stra tegicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 202 3 r. poz. 1680, 1688 i 2029 ).

3. Do kosztów przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, przepis art. 53 ust. 2 sto suje się odpowiednio.
   Art. 53c. Spółka PEJ koordynuje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, w szczególności:

1. opracowuje zasady koordynacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycj i towarzyszących tej inwestycji, zwane dalej „zasadami koordynacji”;
2. opracowuje harmonogram skonsolidowany przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towa- rzyszących tej inwestycji, zwany dalej „harmonogramem skonsolidowanym”;
3. monitoruje wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem skonsolidowanym przez podmioty przygotowujące i realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące tej inwestycji;
4. koordynuje obieg dokumentów i informacji między podmiotami przyg otowującymi i realizującymi inwestycję w za- kresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące tej inwestycji;
5. monitoruje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji i spo- rządza raporty oraz rekomendacje dział ań usprawniających;
6. może zawierać umowy lub porozumienia o współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółką zależną PEJ, w tym określające zasady eksploatacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 i ponoszenia związan ych z tym kosztów.
   Art. 53d. Zasady koordynacji zawierają w szczególności:
7. określenie roli podmiotów uczestniczących w tej koordynacji;
8. zasady i standardy komunikacji, w tym określenie częstotliwości spotkań koordynacyjnych i statusowych oraz szcz e- gółowych zasad i sposobów przekazywania danych i informacji zarządczych;
9. wytyczne dotyczące tworzenia i aktualizacji harmonogramu skonsolidowanego;
10. wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i incydentami.
    Art. 53e. Spółka PEJ opracowuje harmonogram skonsolidowany po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółki zależnej PEJ informacji objętych jego zakresem.
    Art. 53f. 1. Harmonogram skonsolidowany oraz zasady koordynacji wiążą podmioty przygotowujące i realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie EJ1 po ich zatwierdzeniu przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. Przed zatwierdzeniem harmonogramu skonsolidowanego oraz zasad koordynacji Pełnomocn ik Rządu do spraw Stra- tegicznej Infrastruktury Energetycznej uzgadnia ich treść z:

1. ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej – w zakresie inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 1;

2. ministrem wł aściwym do spraw transportu – w zakresie inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o któ- rych mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i 3.

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 412

3. Podmioty, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółka zależna PEJ są obowiązane do przekazywania spółce PEJ:

1. informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 lub inwe- stycji towarzyszących tej inwestycji, w szczególności mogących mieć wpływ na opóźnienia w realizacji harmonogramu skonsolidowanego;
2. żądany ch przez nią informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 lub inwestycji towa- rzyszących tej inwestycji.

4. Spółka PEJ jest obowiązana do przekazywania Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Ener- getycznej raportów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwe- stycji w zakresie EJ1.
   Art. 53g. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji towa- rzyszącej i nwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 1, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
5. Minister właściwy do spraw transportu nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o kt órych mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i 3, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
6. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzys zącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
7. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej koordynuje przygotowanie i realizację inwestycji w zakre sie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 zgodnie z zatwierdzonym harmo no- gramem skonsolidowanym.
   Rozdział 10
   Przepisy karne i kary administracyjne
   Art. 54. 1. Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku g romadzenia i przechowywa- nia danych, o których mowa w art. 45,
   podlega karze grzywny.
8. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa w art. 47, umożliwił oso- bom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki j ądrowej.
   Art. 55. Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wykonał obowiązku przekazania danych, o których mowa w art. 45
   ust. 2 i 3, podlega karze grzywny.
   Art. 56. Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia w terminie danych, o któ- rych mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje fałszywe,
   podlega karze grzywny.
   Art. 57. Orzekanie w sprawach określonych w art. 54 –56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
   Art. 58. 1. Karze pieniężnej podlega inwestor, który:

1. nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46;
2. nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw energii.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

4. Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw energii uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.

5. Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji.

6. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 412

Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy
Art. 59–62. (pominięte)
Art. 63. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.